ANEXO VIII MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Transcrição

1 ANEXO VIII MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

2 INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. Os pagamentos à Gerenciadora serão efetuados pelo exclusivamente com base nos produtos entregues em determinado período. Por essa razão, as propostas comerciais devem ser apresentadas indicando o valor de cada relatório, estudo, manual ou plano requisitado, conforme planilha "Proposta" contida neste arquivo 2. A planilha "Cronograma" contida neste arquivo contém uma estimativa das macroações a serem desenvolvidas ao longo da execução do contrato pela Gerenciadora, e pode ser usada para orientar a composição da proposta 3. Juntamente com a Proposta Comercial impressa, deve ser apresentado CD com a planilha preenchida em arquivo editável de formato compatível com o MS-EXCEL, versão 200 ou inferior ATENÇÃO: Para melhor visualização, o arquivo deve ser impresso em formato A3.

3 MACROATIVIDADE DE VINCULAÇÃO 3.. Atividades de Planejamento, Controle e Monitoramento da Execução do Contrato de Gerenciamento OBRIGAÇÕES RELACIONADAS CÓDIGO PRODUTO / RELATÓRIO 3..a (Elaborar o Plano Integrado de Execução do Contrato,...) e subitens 3..b (Manter registro das reuniões e deliberações referentes ao contrato de Gerenciamento e em relação aos serviços gerenciados) 3.2.a.i (Projeto Básico da Licitação, listando todas as especificações técnicas necessárias à obtenção do objeto proposto) CONTROLE DE ESTUDOS, MANUAIS, RELATÓRIOS E PLANOS A SEREM ENTREGUES PELA GERENCIADORA PRODUTOS E RELATÓRIOS A0 A02 B0 Plano Integrado de Execução do Contrato Atas de reuniões regulares de avaliação e deliberação de questões relacionadas aos contratos Especificações Técnicas para Projeto Básico RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO Projetos; ; em modelagem BIM Projetos; ; ; Arqueologia; Sustentabilidade; FORMATO DO DOCUMENTO PRAZO Até 0 (dez) dias úteis contados da solicitação do dia útil seguinte ao da realização da reunião da solicitação do referente a cada disciplina de projeto EVENTO / PERIODICIDADE A cada reunião de acompanhamento entre e Gerenciadora QTDE EMISSÕES DURANTE O CONTRATO 08 3 VALOR UNITÁRIO DO ITEM VALOR GLOBAL DO ITEM 3.2. Atividades de Apoio a Licitações 3.2.a.ii (Realização de cotações de serviços e insumos de engenharia para elaboração de planilha referencial de preço (), cronograma de fornecimento e execução (Cronograma Físico-Financeiro), e, se eventualmente for o caso, formação de bonificação e despesas indiretas (BDI) e de coeficientes de produtividade de mão-de-obra e de equipamentos, para subsidiar o na definição do preço de referência das licitações dos projetos) 3.2.a.iii (Compatibilização e consolidação dos orçamentos e cronogramas físico-financeiros referentes aos Projetos de Arquitetura e Complementares, elaborados pelos respectivos projetistas, para subsidiar o na definição do preço de referência da(s) licitação(ões) das obras) 3.2.a.iv (Subsídios técnicos para respostas a questionamentos ou impugnações, e consolidação dos cadernos de perguntas e respostas) 3.2.a.v (Subsídios técnicos para respostas a eventuais investigações ministeriais, processos judiciais e fiscalizações, no âmbito dos órgãos de controle que tenham por objeto os editais de licitação de projetos e obras para o Anexo) 3.2.a.vi (Auxílio técnico para análise das propostas de preço e técnica, elaboração de relatórios conclusivos das análises no curso e no B02 B03 B04 s detalhados e cronogramas físico-financeiro consolidados para licitação dos projetos e das obras Subsídios técnicos para resposta a questionamentos (licitantes e órgãos de controle) Relatório de Análise das Propostas Técnicas (um relatório por licitação) Projetos; Projetos; ; Arqueologia; em Sustentabilidade; em Projetos; Planilha, acompanhada de textos explicativos e registro das cotações da solicitação do 2 (dois) dias úteis contados da solicitaçao do da solicitação do

4 relatórios conclusivos das análises no curso e no final do certame, fornecendo ao todos os subsídios necessários para seu julgamento) B05 Relatório de Análise das Propostas Comerciais (um relatório por licitação) Projetos; da solicitação do a.vii (Elaboração de metodologias de cálculo e indicadores para acompanhamento e veirifcação dos níveis de serviços dos contratos, bem como de eventuais ajustes nos pagamentos) B06 Metodologia e indicadores para definição de níveis de serviços de contratos da solicitação do a.i (metodologia para avaliação do desempenho da execução dos contratos) 3.3.a.ii (indicadores de resultados e seus devidos sistemas de acompanhamento e monitoramento a serem utilizados como orientação durante todo o período de execução dos contratos) C0 Metodologia, metas, indicadores e sistemas de acompanhamento e controle para Avaliação de Desempenho de Execução dos Contratos com projetistas e construtoras da assinatura do contrato Atividades de Apoio a Gerenciamento de Contratos 3.3.b (Mensalmente, elaborar a programação físico-financeira para os três meses seguintes e atualizar a programação físico-financeira global de cada um dos contratos, incluindo a programação de reuniões para o período em referência, comparando-a com a previsão de recursos e de seus valores contratuais a preços iniciais e alertando o sobre possíveis incompatibilidades em relação ao previsto) 3.3.c (Monitorar os quantitativos de serviços executados para fins de acompanhamento físicofinanceiro e de atingimento de metas dos contratos para elaboração dos projetos e execução das obras do Anexo) 3.3.d (Elaborar as composições de preços para serviços extraordinários, não previstos em contratos de projetos e obras) 3.3.e (Avaliar os impactos de modificações de contrato, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos, modificações de preços unitários e elaboração de preços de novos serviços, tendo em vista a repercussão destes eventos nos custos e prazos contratuais) 3.3.f (Avaliar, sempre indicando eventuais impactos que possam advir sobre os custos e prazos previstos, as propostas de repactuação de prazos de execução, revisão de quantitativos de materiais e serviços necessários à implantação das obras do Anexo, e quaisquer outras solicitações de alterações contratuais efetuados por projetistas e construtoras) C02 C03 C04 C05 (Re)Programação Físico-Financeira Global e calendário de reuniões de acompanhamento de cada contrato Relatórios Técnicos sobre o desempenho dos contratos Elaboração de composições de preços e orçamentos para serviços extraordinários não previstos em contratos Relatório de avaliação de impactos de modificações de contrato Com apoio eventual dos Coordenadores de Projeto e de Com apoio eventual dos Coordenadores de Projeto e de Com apoio eventual dos Coordenadores de Projeto e de Planilhas e gráficos, acompanhados de textos explicativos Planilhas e gráficos, acompanhados de textos explicativos Até o segundo dia útil de cada mês Até o segundo dia útil de cada mês da solicitação do da solicitação do Mensal 54 Mensal g (Avaliar propostas de detalhamento e/ou mudanças nos projetos executivos e nas especificações de materiais e técnicas sugeridos pela construtora, elaborando pareceres contendo os impactos das alterações sobre qualidade, prazos e custos previstos para a obra, e se é necessário contatar os projetistas para ratificação da questão) C06 Relatório de Avaliação dos pedidos de revisão e/ou detalhamento de projetos feitos pelas construtoras durante as obras Projetos; ; da solicitação do h (Apoio nas providências relativas ao ordenamento das documentações necessárias aos trâmites de encerramento dos contratos junto às empresas responsáveis pela elaboração dos projetos e execução das obras, conforme normas e procedimentos do ) C07 Relatório de validação técnica dos produtos finais que constituem o escopo de cada contrato e suporte aos trâmites de encerramento de contrato da solicitação de recebimento dos serviços Ao fim de cada contrato 2

5 3.4.a (Investigar a legislação pertinente e consolidar em relatório as licenças necessárias para a execução das obras, incluindo, mas não se limitando a, autorização de supressão de vegetação (ASV), licença de obra, licença ambiental, aprovação de órgãos de patrimônio e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro / CBMERJ, listando inclusive os subsídios a serem encaminhados a cada órgão público e/ou concessionária para avaliação) D0 Levantamento da legislação aplicável Projetos 5 dias corridos contados da solicitação do 3.4.b (Elaborar, com base nas normas técnicas pertinentes, manual técnico para elaboração, integração, padronização e compatibilização dos projetos, contendo diretrizes de apresentação, especificações de procedimentos e metodologia para sua efetiva aplicação nos projetos em elaboração pelas empresas projetistas, abordando, no mínimo, os seguintes temas...) 3.4.c.i (Orientar as empresas projetistas quanto aos principais conceitos, definições e premissas de projeto a serem seguidas e detalhadas nos projetos) D02 Manual Técnico para elaboração, integração, padronização e compatibilização dos projetos Projetos; Sustentabilidade; da solicitação do 3.4.c.ii (Desenvolver calendário de reuniões de acompanhamento dos trabalhos de acordo com a necessidade de cada disciplina e do grau de interação entre uma disciplina e outra, verificando o cumprimento de prazos, a qualidade e as interferências dos diferentes Projetos Complementares entre si e com o Projeto de Arquitetura, registrando em atas de reunião os fatos relevantes) D03 Atas de reuniões com projetistas Projetos dia útil seguinte ao da realização da reunião A cada reunião de acompanhamento c.iii (Avaliar permanentemente o conjunto dos projetos e instruir as empresas projetistas quanto à adoção das melhores soluções de engenharia, que atendam à otimização de custos, sendo responsável pela orientação da implementação de eventuais medidas de ajustes) 3.4.c.iv (Analisar técnica e conceitualmente os projetos, realizando a verificação parcial e final, observando o pleno atendimento às normas, especificações, parâmetros de projetos, procedimentos e controle de alterações, bem como a adequação das soluções adotadas pelos projetistas em termos econômicos, de prazo e segurança...) 3.4.c.v (Verificar permanentemente se a execução dos projetos encontra-se de acordo com os prazos dos cronogramas, obrigando-se a informar imediatamente ao a constatação de qualquer divergência, e a apresentar medidas para correção de eventuais desvios de forma a assegurar a entrega de todos os projetos dentro dos prazos estipulados em contrato, consolidados e integrados, dentro dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos) 3.4.c.vi (Classificar as revisões de projetos pela sua origem (...), tanto para avaliação de desempenho dos projetistas e do trabalho de compatibilização de projetos como também para suportar a contabilização de eventuais adicionais de contrato) D04 Relatório de Acompanhamento da elaboração, compatibilização e controle das revisões de projetos (inclui também, s, planos de ação para corrigir desvios no cronograma de Projetos; elaboração e compatibilização dos projetos e check list de pendências) Até às 2h de toda segundafeira Semanal c.vii (Avaliar e apresentar, em conjunto com as empresas projetistas, planilha dos custos estimados das obras, de modo que, com a proposição de eventuais alterações nos projetos, sejam garantidas as melhores soluções técnicas para implantação do projeto e o atendimento das especificações técnicas) D05 Relatório de acompanhamento, avaliação e validação e dos orçamentos prévios e das revisões de orçamento elaborados pelos projetistas Projetos; Inicial: 5 (cinco) dias úteis contatos da solicitação do ; Demais Relatórios: até 2 (dois) dias úteis contados do fim do mês de referência Inicia quando solicitado pelo, depois passa a mensal 3

6 3.4.d (Acompanhar a execução do Diagnóstico e Monitoramento Arqueológicos, do Relatório para obtenção Licença Ambiental Municipal Prévia (LMP), do Relatório para obtenção de Autorização para Remoção de Vegetação (ARV), do Relatório para obtenção Licença Ambiental Municipal de Instalação (LMI), do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), do Relatório de Impacto na Infraestrutura Urbana de Circulação (RIC), do Relatório Ambiental Simplificado (RAS), do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), do Plano d Ambiental (PCA) e dos Relatórios de Avaliação de Contaminação Ambiental do Solo e das Águas Subterrâneas,...) 3.4.e (Detectar, no que tange aos projetos de engenharia, a necessidade de revisão, e/ou adequação, avaliando a eventual manutenção ou melhoria da qualidade e proporcionando esclarecimentos à gerência do projeto no, sempre considerando eventuais impactos que possam advir sobre os custos e prazos previstos) 3.4.f (Compatibilizar o conjunto de projetos de Arquitetura e Complementares, avaliando as interrelações e possíveis interferências entre eles, apontando-as e indicando medidas corretivas aos projetistas ) D06 Relatórios de interferência entre projetos de Arquitetura e Complementares ("clash detection"), e entre os projetos e os Estudos Arqueológicos, Ambientais e de Vizinhança, Programa de Necessidades e Manual Técnico para sua elaboração Projetos; Sustentabilidade; em Arqueologia modelos 3D, pranchas auxiliares de desenho, da solicitação do g (g) Desenvolver o modelo BIM 5D do Projeto Básico de Arquitetura compatibilizado e conjugado com os Projetos Complementares, a partir destes últimos e do Anteprojeto de Arquitetura disponibilizado pelo ) D07 Modelo 5D dos Projetos compatibilizados Projetos; - Arquiteto Responsável Técnico pela compatibilização dos Projetos, caso este não seja o próprio Coordenador de Projetos; Modelo BIM 5D (i.e., contendo também as informações de planjemento temporal e de custos) e pranchas de desenho auxiliares da solicitação do 3.4. Atividades de Gerenciamento do desenvolvimento dos projetos de Arquitetura e Complementares 3.4.h (Requerer e acompanhar a tramitação de projetos e relatórios junto aos órgãos públicos e concessionárias competentes visando à obtenção das licenças necessárias para a execução das obras...) 3.4.i (Apresentar um plano detalhado de gestão da transição entre os estágios finais de elaboração do projeto executivo e o início das obras, definindo os procedimentos de interrelação projeto/obras junto às construtoras) D08 D09 Relatório de Acompanhamento dos trâmites de aprovação dos projetos Plano para a Gestão da Transição entre Projeto Executivo e Obras Projetos Projetos; Relatório inicial: 5 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior da assinatura do contrato Quinzenal 30 j) Relatórios de Revisão e de Avaliação de Conformidade do Projeto de todos os sistemas e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D0 Relatório de Revisão do projeto de estrutura Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do

7 j) Elaborar Relatórios de Revisão e de Avaliação e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D Relatório de Revisão do projeto de fundações Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do j) Elaborar Relatórios de Revisão e de Avaliação e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D2 Relatório de Revisão do projeto de contenções geotécnicas Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do j) Elaborar Relatórios de Revisão e de Avaliação e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D3 Relatório de Avaliação de Conformidade do Projeto de estrutura Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do j) Elaborar Relatórios de Revisão e de Avaliação e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D4 Relatório de Avaliação de Conformidade do Projeto de fundações Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do j) Elaborar Relatórios de Revisão e de Avaliação e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D5 Relatório de Avaliação de Conformidade do Projeto de contenções geotécnicas Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do

8 j) Elaborar Relatórios de Revisão e de Avaliação e elementos estruturais em relação à NBR 68 ao para o aceite dos cálculos estruturais Fundações e de D6 Relatório Final de Avaliação de Conformidade do Projeto de todo o sistema estrutural projetado para o Anexo do, englobando as três disciplinas (estrutura, fundações e contenções geotécnicas) Projetos; 5 dias úteis contados da solicitação do 3.5.a (Apresentar a Matriz de Riscos do empreendimento, identificando e quantificando os riscos associados às obras, sua tipologia (operacional, financeiro, jurídico de imagem, etc.), potenciais causas, probabilidade de ocorrência e impactos decorrentes, atualizando-a trimestralmente) 3.5.b (Coordenar a elaboração do leiaute dos canteiros de obras relativos às diversas etapas da edificação do Anexo, definindo as normas e os procedimentos operacionais que disciplinarão os trabalhos, de modo a assegurar a compatibilização das instalações com a evolução das obras e a minimização de transtornos para os usuários) 3.5.b (Coordenar a elaboração do leiaute dos canteiros de obras relativos às diversas etapas da edificação do Anexo, definindo as normas e os procedimentos operacionais que disciplinarão os trabalhos, de modo a assegurar a compatibilização das instalações com a evolução das obras e a minimização de transtornos para os usuários) 3.5.c (Verificar as práticas de sustentabilidade adotadas pelas construtoras na obra, tanto no que tange à instalação, uso e administração dos canteiros de obras como na execução da obra em si, de forma a assegurar a manutenção dos parâmetros utilizados para as certificações em patamares adequados) 3.5.d (Acompanhar e cobrar, junto à responsável pela execução das obras, a implantação dos planos e programas ambientais e de monitoramento e resgate arqueológicos, bem como medidas mitigadoras e de proteção previstas) E0 E02 E03 E04 Matriz de Riscos da obra Manual de Procedimentos Operacionais para disciplinar os trabalhos no canteiro de obras Relatório de Análise e aprovação dos leitautes de canteiro para as diferentes etapas de construção Relatório de Acompanhamento dos planos e programas arqueológicos e ambientais e das práticas de sustentabilidade adotadas pelas construtoras Sustentabilidade; em Arqueologia Pranchas de projeto, acompanhadas de outros elementos gráficos e textos explicativos Relatório inicial: 5 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada trimestr posterior da solicitação do da solicitação do Até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência Trimestral 2 Mensal 36

9 Atividades de Gerenciamento da Execução das Obras 3.5.e (Controlar e monitorar as obras juntamente com as equipes de fiscalização do, a execução dos serviços pelas empresas contratadas, com o objetivo de verificar in loco se a execução das obras evolui em conformidade com os cronogramas e as especificações técnicas constantes nos contratos firmados, bem como estabelecer medidas de correção no caso de constatação de desvios) 3.5.f (Elaborar e manter atualizado o controle de execução física da obra,...) 3.5.g (Verificar os trabalhos das construtoras em relação à adoção das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais instruções vigentes relativas às técnicas de engenharia construtiva, de montagem de obras e de ensaios de controle tecnológico e de qualidade dos materiais de construção utilizados, registrando eventuais não conformidades detectadas) 3.5.h (Propor medidas que busquem o aprimoramento de soluções quando for constatada, in loco, aplicação de métodos inadequados ou insuficientes pela construtora) 3.5.i (Acompanhar e verificar as condições de segurança do trabalho durante as obras apontando situações que não estejam dentro do exigido em norma e sugerindo melhorias, quando for o caso) 3.5.j (Elaborar relatórios mensais contendo, no mínimo, as seguintes informações) E05 Relatório de acompanhamento da obra, de seu cronograma físico e caminho crítico, abordando também: - cronograma de contratações de materiais, equipamentos e serviços de obra; - verificação das condições de segurança do trabalho na obra; e - atendimento das normas técnicas e padrões de qualidade na obra Relatório inicial: 5 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior Cronograma de contratações: 30 dias corridos contados do Recebimento do e do Cronograma Físico- Financeiro Relatório de SMS: Relatório inicial: 5 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior Quinzenal k (Verificar e aprovar o histograma da obra elaborado pelas construtoras contendo equipes mínimas de profissionais para cada atividade de obra prevista no cronograma para sua confrontação com o efetivo real da obra) 3.5.l (Avaliar eventuais subcontratações feitas pela construtora, produzindo parecer específico quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços executados) 3.5.m (Acompanhar e aprovar plano de ensaios tecnológicos contemplando a avaliação e arquivo dos relatórios e certificados dos principais materiais e serviços de obra, incluindo o controle tecnológico do concreto e seu mapeamento devidamente registrado nas plantas de forma) 3.5.n (Acompanhar e validar as vistorias cautelares em imóveis e áreas públicas na vizinhança das obras) 3.5.o (Monitorar junto às construtoras a manutenção de todas as licenças, autorizações e outros documentos legais necessários à realização e entrega das obras, bem como para ocupação do edifício pelo, junto às concessionárias e órgãos públicos responsáveis pela sua expedição) 3.5.p (Elaborar o Planejamento Tributário da obra, indicando as diretrizes e limites que devem ser obedecidos pelas construtoras e subcontratadas no que diz respeito à apuração das bases de cálculo para recolhimento de taxas, impostos e tributos por essas entidades, que deverá ser revisto quando indicado pelo ) E06 E07 E08 E09 E0 Relatório de Acompanhamento das contratações e subcontratações realizadas pelas construtoras (pessoal, materiais, equipamentos, suprimentos e serviços) Relatório de acompanhamento e avaliação dos Planos de Ensaios Tecnológicos Recebimento e validação dos laudos de vistoria cautelar em imóveis e áreas públicas vizinhos à obra Relatório de controle da manutenção, pelas construtoras, das licenças e documentos necessários a realização das atividades de obra, sua conclusão e entrega, e ocupação do edifício pelo Plano Tributário para as obras e suas revisões ; ; Relatório inicial: 5 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior Até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência 2 (dois) dias úteis contados do recebimento do laudo Inicial, 5 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios, a cada trimestre posterior Plano inicial: 0 (dez) dias úteis contados da solicitação do Revisões: 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação do Quinzenal 72 Mensal 8 A cada vistoria realizada 5 Trimestral q (Apresentar mensalmente Relatório de Controle Tributário da obra, contendo...) E Relatório de Recolhimento de Tributos, e, obrigatoriamente, das CND- ISS, CND-INSS, CRF-FGTS e e de cópías dos comprovantes de recolhimentos de impostos, taxas e tributos referentes ao período Até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência Mensal 36

10 3.6.a (Analisar os boletins de medição e documentações fiscais apresentadas pelas empresas, realizar vistorias para aceitação de todos os serviços e obras, incluindo a verificação dos serviços executados, os testes necessários e a elaboração de relatório de correções, para fins de Recebimento Provisório e Definitivo dos mesmos, e emitir parecer a respeito da liberação de faturas e da conclusão da etapa em avaliação) F0 Avaliação e validação das medições de serviços Projetos (durante as fases de desenvolvimento dos projetos e compatibilização) (durante as obras) Até 2 (dois) dias úteis contados do fim do período mensal de referência de cada contrato A cada 30 dias, seguindo os períodos de referência de cada contrato 45 Atividades de apoio ao Recebimento dos Serviços 3.6.b (Acompanhar as ações de comissionamento da edificação junto às construtoras) 3.6.c (Validar o relatório final da obra emitido pelas construtoras, inclusive o Manual do Proprietário e os documentos e modelo BIM as built preparados pelas construtoras, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis) 3.6.d (Elaborar relatório de fechamento do projeto que deverá incluir necessariamente os itens acima relacionados além de cópias dos contratos dos fornecedores, atas de reunião, ARTs, RRTs e outros documentos relativos ao projeto) 3.6.e (Providenciar as documentações necessárias, de acordo com as Normas e Procedimentos internos regulamentados pelo, no que diz respeito aos trâmites de encerramento dos contratos de execução de projetos e obras) F02 Relatório Final e Laudo de Recebimento Técnico da Obra, incluindo, mas não se limitando a: - Laudo "ad perpetuam rei memoriam"; - validação do conjunto documentos e modelo BIM as built; - manuais, garantias e documentos de entrega da obra pela construtora; e - Relatório de Acompanhamento do Comissionamento do Edifício da solicitação de recebimento dos serviços Quando projetistas e construtora(s) solicitar(em) recebimento dos serviços 3.6.f (Mapear e relacionar eventuais pontos de atenção a serem tratados após a ocupação dos pavimentos) 3.6.g (Preparar Plano de Transição e acompanhar transferência da gestão do Edifício pronto das construtoras para o gestor condominial a ser indicado pelo, prevendo, inclusive, um período de operação assistida) F03 Plano de Transição da gestão do Edifício concluído das construtoras para o gestor condominial ; da solicitação do SUBTOTAL PRODUTOS E RELATÓRIOS PREÇO DA HORA TÉCNICA CONSULTORIA AD HOC QTDE DE HORAS PREVISTAS 552 SUBTOTAL DA CONSULTORIA AD HOC SUBTOTAL PRODUTOS E RELATÓRIOS VALOR GLOBAL DO CONTRATO SUBTOTAL CONSULTORIA AD HOC VALOR GLOBAL DO CONTRATO

11 Mês Etapa Planejamento da Execução do Contrato Licitação Projetos Execução Projetos Compatibilização Projetos Licenças e Aprovações Licitação Obras Obras Comissionamento Relatórios finais e encerramento do Contrato Mês Etapa Planejamento da Execução do Contrato Licitação Projetos Execução Projetos Compatibilização Projetos Licenças e Aprovações Licitação Obras Obras Comissionamento Relatórios finais e encerramento do Contrato Mês Etapa Planejamento da Execução do Contrato Licitação Projetos Execução Projetos Compatibilização Projetos Licenças e Aprovações Licitação Obras Obras Comissionamento Relatórios finais e encerramento do Contrato